施工索赔的案例最新（施工索赔的案例最新）

摘要： 3、遇到涉及停工的项目,如何进行施工索赔?...

本篇目录：

• 1、建筑工程施工索赔案例建筑工程介绍?
• 2、工程索赔案例
• 3、遇到涉及停工的项目,如何进行施工索赔?
• 4、合同管理与索赔案例(二)
• 5、求教:工程变更和索赔之间存在一定关系么?发生变更是否产生索赔?麻烦...

建筑工程施工索赔案例建筑工程介绍?

按设计要求在厂房建设时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下200mm处。

某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同；与B公司签订了设备安装合同；与C公司签订了电梯安装合同。

每一个项中的价格为最后价格，工程如有变更时，均按此价格进行增减调整，如在投标中知道有哪些设计项目不符合当地要求，可能要修改，就将此单价降低，使得以后设计变更索赔获得更大。

建设工程中引起索赔的原因对施工合同的双方来说，索赔是维护双方合法利益的权利，它与合同条件规定的双方合同责任一样，构成严密的制约关系。承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔。

工程索赔案例

1、由于工程变更又增加了290t，即整个实际用量约1010t.由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t(即720t-402t)，合计价格100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。

2、《案例13》鲁布革引水系统工程，业主为中国水电部鲁布革工程局，承包商为日本大成建设株式会社，监理工程师为澳大利亚雪山公司。在工程过程中由于不利的自然条件造成排水设施的增加，引起费用索赔。 (1)合同相关内容分析。

3、双方在2011年3月签订《工程款补偿的协议》明确了因被告的原因工期延误，由被告补偿原告800万元，该协议签订前，有关追偿双方均不得以任何理由提出其他补偿；同时明确了本工程在2011年7月底前达到竣工验收条件。

遇到涉及停工的项目,如何进行施工索赔?

《民法典》有关工程工期可能引起索赔的规定 《民法典》第798条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。

工程中途停工，如果由于承包方的原因，承包人和施工人应当承担违约责任。

施工现场的周转材料转移费，包括施I方自有或租赁的各种周转材料。计算方法：工程停工时在场周转材料数量×单件转移费用。施工机械转移费，包括施I方自有或租赁的所有施工机械。

法律分析：停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。

合同管理与索赔案例(二)

1、③由于合同存在矛盾，如果要照顾合同双方利益，导致不矛盾的解释，则认为工程量表07/l已包括正常排水能力，07/3报价中已包括与正常的排水能力相等的额外排水能力，而超过的部分再按S07(3)(C)规定，按实际容量给承包商以赔偿。

2、关于B—C联营合同一揽子索赔 就联营合同实施中的问题，C方向B方提出一揽子索赔要求为：工期27个月，费用5970万美元(原合同价为4300万美元)。

3、索赔是对当事人在履行合同中发生的直接损失由对方当事人或其他责任人给予的合理补偿，其适用条件是当事人发生了实际损失，而无论对方当事人是否有过错。

4、在本案例中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误，地下土质过差不能用于填方，承包商也不能因为另外取土而提出索赔要求。因为：(1)合同规定承包商对业主提供的水文地质资料的理解负责。

5、土建工程招标及合同签订过程 土建工程包括生活区4栋宿舍、生产厂房(不包括钢结构安装)、办公楼、污水处理站、油罐区、锅炉房等共15个单项工程。业主希望及早投产并实现效益。

6、）施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。

求教:工程变更和索赔之间存在一定关系么?发生变更是否产生索赔?麻烦...

1、工程变更所增加的费用都应索赔 索赔是经济行为，而变更是技术行为，当然变更就会造成工程量的增减，进而引起工程造价的变化，有增也有减。工程变更是前提，二索赔是结果。

2、在工程施工阶段发生设计与实际间的差异等原因导致的工程项目在工期、人工、材料等方面的索赔。

3、⑵按索赔的原因分类。如工程变更索赔、加速施工索赔、拖延支付工程款索赔等。⑶按索赔的处理方式分类。可分单一事件索赔、综合索赔等。

4、还有，发生变更，一般不能去调整合同价格，因为合同价格调整后会带来很多不便，不利于合同执行。变更很多时候都能引起索赔，很多时候暂时看不出来，需要综合考虑，仔细分析，过程艰苦，但很好玩。以此共勉。

5、索赔和变更的关系 对索赔和变更的处理都是由于承包商完成了工程量表中没有规定的工作，或在施工过程中发生了意外事件，按照合同的有关规定给予承包商一定费用补偿或批准展延工期。

到此，以上就是小编对于施工索赔的案例最新的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。