工程窝工费用最新规定（工程窝工费赔偿标准2018）

摘要： 1、工人窝工工资补偿标准依据 2、工程停工误工费赔偿标准 3、窝工费索赔的规定是什么 工人停窝工损失费：每工单价（25元），停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的30%...

本篇目录：

• 1、工人窝工工资补偿标准依据
• 2、工程停工误工费赔偿标准
• 3、窝工费索赔的规定是什么

工人窝工工资补偿标准依据

工人停窝工损失费：每工单价（25元），停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的30%作为管理费；周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和，只计取税金，其中，机械停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节假日。

施工机械的停窝工损失费：定额中机械台班的停滞费停滞台班量；工人停窝工损失费：每工单价（25元）×停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的30%作为管理费；周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价，再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后，只计取税金。

按每工单价和停窝工总工日数计算。根据查询天津市人民政府官网得知，天津市建筑窝工要对工人进行补偿，补偿标准为合同上规定的每工单价，按照停窝工总工日数计算补偿标准。窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后，设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用，由建设单位负责。

一停工、窝工费用：停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格；工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员，不包括管理人员)人数计算。停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。

工程停工误工费赔偿标准

1、工地停工7天以后才算误工费。停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格，工日数按施工现场直接生产工人人数计算，停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。

2、误工费的赔偿标准：有固定收入的：误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间；无固定收入的：误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)；无固定收入又不能举证证明其最近三年的平均收入状况的：误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)。

3、工地工伤误工费赔偿标准如下：造成一般伤害（未达到残疾）的赔偿。医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费；造成伤残的赔偿。

4、超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准；若劳动者没有提供正常劳动，应按国家有关规定办理。法律依据：《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条 ：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。

5、法律分析：没有赔偿，但用人单位应当按照劳动合同约定的标准支付劳动者工资。误工费一般是造成受害人的人身损害所要支付的费用，至于工地停工，没有误工费，但是用人单位需支付工资。

6、工地停工误工费赔偿标准202误工费赔偿标准误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。当事人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。

窝工费索赔的规定是什么

1、停窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。

2、根据查询律图网得知，窝工费索赔方法如下：因发包人原因造成工程停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

3、法律分析：建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。

4、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 延误的工期相应顺延。

到此，以上就是小编对于工程窝工费赔偿标准2018的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。